Bonne année 2018

Toute l'équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

Que cette nouvelle année apporte à toutes les Juréziennes et à tous les Juréziens

Bonheur, Réussite et Bonne Santé

Joyeux Noël !

Joyeux Noël à tous !

Procès verbal du Conseil municipal du 12 décembre 2017

Ouverture de la séance à : 20:10

Présents : Patrice ESPINASSE, Marcellin TRAVARD, Patricia DEBRAY, Franck BLANC, William GEORGES, Olivier DUFOUR.

Absents : Jean-Hugues DEMURE, Christophe COUAVOUX

Secrétaire de séance : William GEORGES

Approbation du compte rendu de la réunion précédente

Le compte rendu de la séance du 15 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité

Aménagement Centre Bourg : présentation projet financier (délibération)

Dans le cadre de nos projets d'aménagement du Bourg, une situation est présentée à l'assemblée.

Salle associative : Les permis de construire/démolir ont été signés le 1er décembre 2017. Nous allons mettre en ligne la consultation des entreprises d'ici la fin de la présente semaine. La procédure est une MAPA (procédure adaptée) qui comporte peu de formalisme. Bien qu'une réunion de la commission Appel d'offres ne soit pas obligatoire, il semble judicieux qu'elle se réunisse pour participer au choix des entreprises. A ce jour, nous pouvons prévoir une ouverture des plis le jeudi 18 janvier à 14:00, une remise des analyses et le choix des fournisseurs retenus le 31 janvier 2018.

Des retards ont été constatés dans l'organisation de la préparation administrative (erreur de l'architecte dans le dossier sécurité incendie ayant retardé de près de 2 mois le permis de construire, délai très long pour le montage du dossier de consultation et un délai d'instruction pour le traitement amiante de la démolition). Nous allons donc avoir un début de travaux au début avril 2018 permettant d'envisager la réception des travaux début octobre 2018.

Aménagement du bourg :L'état du suivi des coûts est présenté. Celui-ci fait ressortir qu'une légère baisse des coûts est enregistrée. Il est préférable de conserver l'enveloppe initiale pour l'instant dans l'attente des résultats des consultations et des prochaines présentation des travaux en phase projet.

En résumé, sur un plan financier, le tableau présenté précise les couts des opérations en phase « projet » ainsi que les subventions qui vont être demandées.

La réunion avec le Bureau d'Etudes Réalités a fixé les travaux en phase projet et a déterminé le planning des travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des présents :

• Donne autorisation au Maire de faire établir et de déposer le dossier de permis d'aménager selon le projet présenté par le Bureau d'Etudes ;
• Valide les montants présentés et autorise le Maire à faire les demandes de subventions au Conseil départemental, à l'Agence de l'Eau, à l'Etat (DETR, FSIL, Contrat de ruralité) pour ous les projets n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande ;
• Donne pouvoir au Maire de signer tout document relatif à ces décisions.
  
  

Restes à réaliser 2017 : décisions modificatives (délibération)

Pour comptabiliser les restes à réaliser de la section investissement et régulariser certaines imputations comptables, il conviendrait de prendre la décision modificative suivante d'un montant de 29 970€.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21311 OP 70	-145 430,00 €	Modification d'imputation
21318 OP 70	144 000,00 €	Modification d'imputation
2315 OP 70	31 400,00 €	Modification d'imputation et travaux début 2018 à prévoir.
RECETTES D'INVESTISSEMENT
1323 OP 70	61 000,00 €	Accord de subventions CD42
1641 OP 000	-31 030,00 €	Annulation emprunt

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la décision modificative détaillée ci-dessus.

Questions diverses et interventions

Repas et Colis des anciens : Présentation de la liste des « anciens » ayant choisi les colis pour la fin de l'année. Une répartition entre les conseillers et membres du CCAS doit être faite pour que les colis soient remis au plus tard le 23 décembre 2017.

Travaux de voirie 2018 : Il est rappelé que la voirie est une compétence intercommunale. Pour le financement des travaux 2018, la CCPU propose : un budget de 32 632€ (financement sans participation communale) ou un budget de 38 048€ (avec fonds de concours, la commune versant 5 416€ dont 50% seront remboursés par la CCPU en deux années)

Compte tenu des montants des devis et du disponible pour ces travaux, la Commission voirie propose deux possibilités. Il est demandé au Conseil de se prononcer sur les travaux à prioriser en 2018.

	DEVIS
VC115 - LE GOUTAY	13 993,10 €
VC 7 - GERUZET - CHAVALLARD	18 574,05 €
VC6 - DURELLE	17 457,00 €
VC 5 - LE BRAY	4 659,60 €
VC 5 - LE BRAY - OPTION PATA	2 171,40 €

Le Conseil municipal a décidé de faire réaliser les travaux ci-dessous pour un montant HT de 33 621,50 € :

	DEVIS	CHOIX
VC115 - LE GOUTAY	13 993,10 €	RETENU
VC6 - DURELLE	17 457,00 €	RETENU
VC 5 - LE BRAY - OPTION PATA	2 171,40 €	RETENU

F.P.U. : Après collecte d'informations auprès de différents services, des simulations sont présentés au Conseil. Si le Bureau de la CCPU décide de présenter le passage à la FPU au Conseil communautaire, les représentants de Juré devront prendre une position qui doit être celle choisie par le Conseil municipal (bien que juridiquement l'avis des Conseils municipaux ne soit pas demandés dans la mesure où des compensations au niveau de l'année N-1 seront versées aux Communes). Le passage à la FPU va provoquer une hausse de la CFE, car tous nos voisins (quels qu’ils soient) ont des taux supérieurs à ceux en vigueur actuellement. Un lissage des taux sur une période de 5 à 12 ans sera sans doute appliqué.

Concernant les bases minimums elles seront également en hausse ce qui provoquera une autre hausse de cette taxe. Il est cependant à espérer que la compétence « développement économique » sera un peu plus active qu’actuellement.

Pour rappel : la CCPU a délibéré en 2014 et augmente de 4% son taux toutes les années au moins jusqu’en 2021.

Après de longs échanges, le Conseil, bien que très mitigé sur cette solution du passage à la FPU, donne plutôt un avis favorable au passage à la FPU.

RDDECI : Le Maire et un adjoint ont assisté à une présentation du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Ce nouveau règlement ne semble pas apporter trop de contraintes à la Commune. La seule obligation que nous aurons sera de prendre un arrêté en 2019 dans lequel sera repris précisément les données des moyens disponibles sur le territoire de la Commune (hydrants, réserves d'eau, etc.). Un travail devra être réalisé en 2018 pour permettre de réaliser l'inventaires des moyens disponibles sur la Commune.

Matériel de désherbage : Il est rappelé que depuis cette année, les collectivités locales n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires pour procéder aux désherbages (sauf cimetière). Comme l'ensemble de la population, nous avons constaté une légère dégradation de nos espaces précédemment traités par des produits maintenant interdits. Suite à des contacts pris avec divers services techniques voisins et dans le but d'améliorer la qualité du désherbage mécanique, il est présenté un outil qui satisfait l'un des agents d'une commune voisine. La commune doit-elle s'équiper d'un appareil similaire ?

Le Maire prendra attache avec une commune possédant ce type d'outillage afin d'évoquer un éventuel prêt pour faire des essais sur certains secteurs de la Commune.

ADMR : Le Conseil est informé qu'un mail de remerciement est adressé à la Commune pour le soutien qu'elle a apporté pour l'acquisition d'un véhicule destiné au portage des repas à domicile.

La séance est levée à 22:20

Ce week-end en Pays d’Urfé

Du vendredi 22 au dimanche 31 décembre 2017

Joyeuses fêtes à tous !

Congés annuels du SI du 23/12 au 1/01 inclus

Déménagement du SI : à partir du 1er janvier 2018 le SI et la CCPU se trouveront dans le bâtiment derrière la mairie avec le site de proximité - Place de la mairie - 42430 St Just en Chevalet
Nouvelle adresse, nouveaux horaires !
Le SI sera désormais ouvert : lundi après-midi, mardi-jeudi-vendredi journée et mercredi matin.

Pensez à l’Artisanat des Pays d’Urfé (quartier du château à St Just en Chevalet) pour vos cadeaux de fin d’année ! - Horaires : les dimanches + samedi 23 décembre de 14h30 à 18h30.

Cadeaux de dernière minute ! Coffrets cadeaux Roannais Tourisme en vente au SI Urfé, appelez au 06 46 86 28 33, jusqu’à vendredi 22 décembre 17h ! - (le SI est en rupture de stock pour le coffret Délices à 80€... )
       
Samedi 23/12 : Animations de Noël, ST JUST EN CHEVALET (le bourg et les commerces), de 10h à 12h et de 14h30 à 16h une maquilleuse sera présente pour le plaisir des petits et des grands. Les enfants pourront également participer au jeu des vitrines avec l’objet insolite à découvrir ! Et pour le plaisir de tous, le Père-Noël nous rendra visite.

Dimanche 31/12 : Réveillon, JURE (salle des fêtes), organisé par le Relais d’Urfé, 04 77 62 79 93 

Cinéma de Noirétable :
« Le Brio» (comédie) : jeudi 21/12, vendredi 22/12 et samedi 23/12 à 20h30
« Coco» (film d’animation) : mercredi 27/12, jeudi 28 et vendredi 29/12 en 2D à 20h30, samedi 30/12 en 2D à 16h30, samedi 30/12 en 3D à 20h30

Et chez nos voisins :

Vendredi 22/12 : La lune au télescope (stade de foot), VILLEREST, Venez découvrir les constellations du ciel d'hiver (mythologie et présentation au laser) ainsi que le 1er croissant de lune. En cas de météo défavorable, cet événement sera annulé - www.villerest.fr - Gratuit - 04 77 69 66 66 - 06 52 59 15 18 (Club d'Astronomie Jupiter) -
Samedi 23/12 à 21h : Les Cagettes de Noël, VILLEREST (Satellit Café). Nostalgiques des années Peace and Love, les Cagettes vous plongent dans l’univers vintage à travers un look kitch et une ambiance Flower Power à faire pâlir les chineurs. Profondément inspirées de la philosophie dadaïste, militant pour le refus des contraintes esthétiques, ces cinq nanas-cools brocardent les aberrations de notre société avec un humour caustique et décapant. Des tubes seventies revisités à la sauce Cagettes: de la haute voltige du kitch sur des textes subtilement féminins - 13 € - 07 71 06 07 31

Secrétariat de Mairie

En raison des congés de Noël, le secrétariat sera fermé du 25 au 29 décembre inclus. 

En cas d'urgence veuillez contacter les élus.

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous...

Ce week-end en Pays d’Urfé

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2017

Pensez à l’Artisanat des Pays d’Urfé (quartier du château à St Just en Chevalet) pour vos cadeaux de fin d’année ! Horaires : les dimanches + samedi 23 décembre de 14h30 à 18h30.

-Vendredi 15/12, de 16h à 19h : don du sang, ST JUST EN CHEVALET (salle ERA)
- Samedi 16/12 à 10h30 : Décoration des sapins de Noël, JURE (bibliothèque), Les bénévoles de la Bibliothèque de Juré organise la décoration des sapins de Noël du village. Venez nombreux !
- Samedi 16/12 de 14h30 à 19h30 : thé dansant, CREMEAUX (salle Grosbost), organisé par le comité des fêtes au profit du Téléthon. Animé par l’orchestre de Gérard Prat. Buffet-buvette. Entrée : 5€.
- Dimanche 17/12 de 14h30 à 17h: atelier créatif « Etrange Père-Noël » organisé par l’association bavART d’âge, goûter inclus, inscription obligatoire 04 77 67 57 67 ou 06 42 93 57, CREMEAUX (salle abbé Grosbost), 10€/personne ou 5€ si adhérent à l’asso (7€50/an).
-Dimanche 17/12 de 9h à 17h : marché de Noël, ST JUST EN CHEVALET (salle ERA), Venez flâner dans les allées du marché pour faire vos dernière emplettes! Marché artisanal et produits locaux, huîtres, dégustation, décoration, bijoux... Maquillage enfants et présence du Père-Noël toute la journée. Repas complet le midi (bœuf à la bière, fromage, dessert, café), réservation au 06 82 50 04 56.
-Dimanche 17/12 de 10h à 14h : matinée dégustation d’huîtres, ST JUST EN CHEVALET (cave Le Comptoir de Céline), Le comptoir de Céline vous invite à une matinée dégustation d’huîtres.  Pour un verre de vin ou de champagne commandé, une dégustation d’huîtres vous est offerte !!! Si vous venez en groupe, n'hésitez pas à me renvoyer un mail ou un sms pour une meilleure organisation !!! lecomptoirdeceline@lecomptoirdeceline.fr, 0679846292

Et au cours de la semaine prochaine :

-Mardi 19/12 de 16h à 19h : don du sang, CREMEAUX (salle Grosbost)

Pensez à réserver !
-Dimanche 31/12 : Réveillon, JURE (salle des fêtes), organisé par le Relais d’Urfé, 04 77 62 79 93 

Cinéma de Noirétable :
-« Maryline» (drame) : jeudi 14/12 et dimanche 17/12 à 20h30
-« L’école buissonnière» (comédie dramatique) : vendredi 15/12 et samedi 9/12 à 20h3, dimanche 17/12 à 16h30

   

Et chez nos voisins :

  -Samedi 16 et Dimanche 17/12 : Marché de Noël - Les Noëlines Blanches, SAINT-HAON-LE-CHÂTEL, Samedi dès 16h arrivée du Père Noël, balade contée aux flambeaux suivie d'une animation autour du feu Gratuit. Promenade en calèche et soupe en fin de soirée. Dimanche : de 10h à 19h : marché des produits du terroir et artisanat. Dégustation et ventes d'huitres. Promenade en calèche € et présence du Père Noël. Dédicace à la bibliothèque de 10h à 13h30, Salle Bel Air à 15h Musicor et les jeunes du GAMEC (5 €), Castel des Arts: Exposition d'aquarelles de L.Bernard. Sur les 2 jours, buvette. Le dimanche pot au feu à l'auberge Aux Natur'elles (sur réservation). 04 77 64 28 25.
-Samedi 16 et Dimanche 17/12 de 10h à 13h et de 14h à 19h : Journées dégustations au Domaine de la Rochette, VILLEMONTAIS.
- Dimanche 17/12: Noël au Prieuré - Visite guidée surprise à 14h30, POMMIERS. La visite guidée de l'ancien monastère se fait "surprise". Les visiteurs sont pour une fois maîtres du parcours et des thèmes abordés. Une visite familiale et originale qui fera la part belle à l'inattendu et aux découvertes sensorielles. Plein tarif : 4,30 €, Tarif réduit : 2,60 € (Pour les parents accompagnants). 04 77 65 46 22. Et Spectacle Croqu'enloup à 16h, par la compagnie Théâtre Dire d'étoile. Un conte pour Noël, inspiré de Mishka. Raconté avec deux marionnettes-jouets. Plein tarif : 5,30 €, Tarif réduit : 2,60 € (Pour les parents accompagnants). 04 77 65 46 22
 -Dimanche 17/12 dès 8h : 38ème Marche des papillotes, RIORGES (Maison des Sociétés - 238 rue Léon Blum) 5 circuits de 6 à 29 km, collation offerte au départ et à l'arrivée. Ravitaillements sur les circuits. Adulte : de 3,50 à 6,50 €, Enfant : Gratuit pour les moins de 10 ans. 06 37 81 50 66 -www.orma-riorges.fr

Idée cadeau : Coffrets cadeaux Roannais Tourisme, en vente au SI-Urfé (06 46 86 28 33):

     

Permanence électorale le 30 décembre 2017

Les demandes d’inscription sur la liste électorale seront reçues jusqu’au dernier jour ouvrable du mois de décembre. Une permanence sera donc ouverte à la Mairie le

samedi 30 décembre de 9h à 11h.

Les personnes qui souhaitent demander leur inscription doivent se munir de leur carte d'identité en cours de validité.

Conseil Municipal du 12 décembre 2017

Le Conseil municipal se réunira le mardi 12 décembre 2017 à 20 h 00

Ordre du jour :

• Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
• Aménagement Centre Bourg : présentation avant projet financier
• Restes à réaliser 2017 : décisions modificatives
• Demandes de subventions pour travaux d’investissement
• Questions diverses et interventions

Club de l'Amitié : Programme 2018

Voici le programme prévisionnel des activités du Club de l'Amitié des Bords de l'Aix pour l'année 2018 :

Club de l'Amitié des Bords de l'Aix

Les adhérents du club ont passé une agréable journée, un excellent repas, dans une ambiance festive de Noël, dans une salle joliment décorée, quelques chansons ont égayé le repas, arrivée impromptue de la première épouse de François premier "La reine Claude" dans une robe confectionnée dans un velours tissé à l'usine de Saint-Just-en-Chevalet a fait tout son effet sous une salve d'applaudissements. Un grand merci aux maires des 2 communes de leur présence, Raymond Perrin de Saint Marcel d'Urfé à l'apéritif et de Patrice Espinasse au repas. Chaque adhérent à reçu un petit présent, une boite de chocolat pour les dames et une bouteille de vin pour les messieurs.

Et quelques photos souvenirs !

Ce week-end en Pays d’Urfé

Du vendredi 8/12 au dimanche 10 décembre 2017
Pensez à l’Artisanat des Pays d’Urfé (quartier du château à St Just en Chevalet) pour vos cadeaux de fin d’année ! Horaires : les dimanches + samedi 23 décembre de 14h30 à 18h30.

-Vendredi 8/12 dès 19h : Soirée c’est bientôt Noël ! , ST ROMAIN D’URFE, dégustation de papillotes et de vin chaud, décoration du sapin de Noël par les enfants, concours de bûches de Noël. Organisé par St Romain Anim’.

-Vendredi 8/12 : Illuminations, ST JUST EN CHEVALET (le bourg), les commerçants feront et offriront la soupe dans les rues. Un point vin chaud sera situé au bar Chez Nath’. Si le temps le permet lâcher de lanternes lumineuses à 19h.

-Dimanche 10/12 : marché de Noël, CHAMPOLY, Champoly vous accueille en musique dès 11h30 avec une représentation de « La fanfare des lendemains » (quintet Jazz New Orléans) à la salle de fêtes du village puis 2ème représentation en déambulation dès 14h30 sur le marché. Le Père-Noël viendra rendre visite aux enfants avec des friandises. Fabrication de cidre artisanal au profit du « Père-Noël du lundi ». Sur le marché place de l’église : produits du terroir, artisanat, arts, restauration et buvette. 06 60 38 44 20

-Dimanche 10/12 à 13h30: loto, ST PRIEST LA PRUGNE (salle des fêtes), Le comité des fêtes de St Priest la Prugne organise son traditionnel LOTO. À gagner : une tireuse à bière, un multi cuiseur, un bon d'achat d'une valeur de 100€ dans un magasin de sport, un bon à la fabrication de bière artisanale pour 2 personnes et de nombreux autres lots seront à gagner!! Gros lot de la SUPER PARTIE: un bon d'achat d'une valeur de 400€ !!

Et au cours de la semaine prochaine :
-Mercredi 13/12 à 14h : décoration du sapin de Noël, CHAUSSETERRE, organisé par la bibliothèque -Vendredi 15/12, de 16h à 19h : don du sang, ST JUST EN CHEVALET (salle ERA)

Pensez à réserver !
-Dimanche 17/12 : atelier créatif « Etrange Père-Noël »

Cinéma de Noirétable :
-« Jalouse» (comédie) : vendredi 8/12 et dimanche 10/12 à 20h30
-« La montagne entre nous » (action, drame) : samedi 9/12 à 20h30 et dimanche 10/12 à 16h30

CREMEAUX (salle abbé Grosbost), organisé par
l’association bavART d’âge, goûter inclus, inscription obligatoire 04 77 67 57 67 ou 06 42 93 57 08, 10€/personne ou 5€ si adhérent à l’association (7€50/an).

Et chez nos voisins
 
-Samedi 9/12 : Foire Froide
ROANNE (port de Roanne), Appartenant désormais au patrimoine roannais,
cette grande braderie compte plus de 400 commerçants non sédentaires, venus de toute la France pour vous permettre de faire de bonnes affaires.
-Samedi 9/12 à 15h : Concert d’hiver, NOIRETABLE (église), La chorale de l'école de musique de Noirétable accompagnée par les élèves de l'école de musique auront le plaisir de chanter pour vous. Gratuit.
-Samedi 9/12 à 20h30 : Spectacle rock'n'roll hyperactif: "Radio ragot", VISCOMTAT (Salle de l'amicale laïque) Quelques potins dressés sur une jolie table en Formica, de la gomina dans les cheveux et tout y est. A l'heure du numérique, rebranchez vos transistors pour retrouver Radio Ragot. Un spectacle musical, comique & rock'n'roll qui revisite des titres léchés connus de tous (The Doors, The Rolling Stones, Dave, Jacques Dutronc, The Beatles...)! Tout public. Plein tarif : 8 € ; réduit : 4 € ; gratuit pour les -12 ans. Billetterie sur place. 04 63 62 30 00


Pensez aux coffrets cadeaux Roannais Tourisme, en vente au SI Urfé (0646862833)

Atelier Enfants

Les bénévoles de la Bibliothèque de Juré organise la décoration des sapins de Noël du village.

Venez nombreux !

Autocar pour Roanne - Spécial Fêtes

Un service supplémentaire de transport à la demande va être mis en place par le Département pour les samedis du mois de décembre. Attention, il s'agit d'un transport à la demande qui nécessite une réservation.

Emploi / Job dating du 5 décembre à Saint Symphorien de Lay

Le Site de proximité, en partenariat avec le service emploi de la CoPLER et  Pôle Emploi , organise un  

Job Dating le 5 décembre prochain à Saint Symphorien de Lay. 

Cette manifestation permettra de valoriser les opportunités d'emploi disponibles sur nos territoires ruraux.

Les offres d'emploi détaillées sont consultables en Mairie ou sur le site de la CCPU www.ccpu.fr/siteprox ( rubrique offres d'emplois).

Pour obtenir un RDV avec l'employeur, les candidats doivent contacter Karine GRASSET par mail kgrasset@copler.fr

 

La Fibre - THD 42

Voici un extrait du mail que la mairie a reçu de THD42- Exploitation :

.... Sur le PM de votre secteur (PM 41), les travaux liés aux infrastructures de desserte locale sont terminés et réceptionnés. Par contre, la mise en œuvre de la collecte, c’est-à-dire le lien qui assure le transit des données vers le reste du réseau, a pris du retard. Ce lien est indispensable, notamment pour finaliser les configurations techniques et rendre opérationnel ce site pour lancer la commercialisation. Des aléas dans des travaux ou interventions techniques entraînent des décalages que la programmation, réalisée par les équipes avec sérieux et anticipation, ne peut rattraper pour assurer une mise en service dans les délais prévus. En conséquence, comme indiqué par oral, nous sommes contraint de retarder de quelques semaines l’ouverture commerciale qui aura donc lieu au maximum fin janvier 2018 au lieu de fin novembre.

Durant cette période complémentaire, les pastilles demeurent vertes et les pré-raccordements peuvent être sollicités de la même façon. Les habitants pourront souscrire des abonnements auprès des fournisseurs d’accès dès que les pastilles seront bleues. Pour mémoire, le site www.thd42.fr communique toutes les informations pratiques.......

En conséquence, nous n'allons pas pouvoir nous abonner à la fibre avant fin janvier 2018... C'est vraiment dommage ! 

Procès verbal du Conseil du 15 novembre 2017

Présents : Patrice ESPINASSE, Marcellin TRAVARD, Patricia DEBRAY, Franck BLANC, William GEORGES, Olivier DUFOUR.

Absents : Jean-Hugues DEMURE, Christophe COUAVOUX

Secrétaire de séance : William GEORGES

Approbation du compte rendu de la réunion précédente

Le compte rendu de la séance du 12 octobre 2017 est approuvé à l'unanimité

Bibliothèque : renouvellement de la convention avec le Département (délibération)

La convention avec le Département qui permet à notre bibliothèque de bénéficier de l'appui du CD42 au travers de son plan de lecture publique pour proposer un service de bibliothèque sur la Commune arrive à échéance. Il convient donc d'envisager le renouvellement de cette convention. Les quelques obligations qu'elle entraine :

• Nous devons prévoir un budget d'acquisition annuel d'un montant minimum de 0,50€/habitant soit 125€ (projet d'abonnements à des magazines)
• Nos horaires d'ouverture de la bibliothèque sont très largement suffisant grâce à la mutualisation APC/Bibliothèque
• La nouvelle organisation de distribution des ouvrages mis à disposition par le CD42 va se faire par un déplacement annuel des bénévoles sur le relais médiathèque de Montbrison. Nous prendrons en charge les frais de déplacement et les frais de repas au cours de ce déplacement.

Le Conseil souhaite remercier chaleureusement l'ensemble des bénévoles et le personnel de l'Agence Postale pour toutes les animations organisées, pour leurs disponibilités, pour les conseils et prêts des livres et autres matériels auprès de la population de Juré.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des présents :

- Approuve la Convention

- Donne pouvoir au Maire de signer la convention et tout autre document y afférent

- Accepte de prendre en charge les frais de déplacement et les frais de repas pour le déplacement annuel à la Médiathèque centrale de Montbrison ou de son annexe de Neulise.

Fiscalité Professionnelle Unique : présentation du projet de la CCPU et position de la Commune

Nous allons être amenés à plus ou moins court terme à passer à la Fiscalité Professionnelle Unique (incitation de l’Etat et obligation si nous intégrons un nouvel EPCI, quel qu’il soit). Cela veut dire que les taxes «professionnelles» communales ne seraient plus perçues par la Commune mais par l’EPCI. En compensation l’EPCI verserait à la Commune le montant qu’elle a touché l’année N-1 diminué des éventuels transferts de charges (ce qui ne sera pas notre cas). Notre situation sur la valeur des taxes professionnelles pour 2017 est la suivante :

CFE	CVAE	IFER	TAFNB	COMP. PART SAL.TP	TOTAL
16 148 €	15 417 €	155 €	10 €	5 846 €	37 576 €

Des ajustements de taux seront nécessaires pour la CFE. En effet, il faut avoir un taux commun qui prenne en compte tous les taux applicables sur le territoire. Le taux moyen pondéré serait de 26,26%. La CFE applicable à Juré est de 15,8% (taux communal) + 4,86% (intercommunal), soit 20,66%. Cet ajustement pourra se lisser sur 10 à 12 ans, mais sur les bases actuelles, ce sera quand même une augmentation à terme de 27,1%. Par ailleurs, et toujours pour la CFE, il convient de remarquer qu’un certain nombre d’entreprises (59% sur la CCPU) sont assujetties aux bases minimums. Sur Juré il y en 15 :

• 5 entreprises dont le CA<10K€ sont taxées sur une base de 514,
• 2 entreprises dont le CA entre 10 et 32,6K€ sont taxées sur une base de 606
• 5 entreprises dont le CA entre 32,6 et 100K€ sont taxées sur une base de 606
• 1 entreprise dont le CA entre 100 et 250 K€ sont taxées sur une base de 606
• 2 entreprises dont le CA entre 250 et 500K€ sont taxées sur une base de 606

Les bases minimums sont très en deçà des fourchettes prévues par l’état. Par exemple, les bases possibles pour une entreprise faisant 250 à 500 K€ de C.A. pourraient être comprises entre 214 et 5095, alors qu’à Juré nous limitons à 606. Des variations de bases existent entre les communes (432 à Les Salles et 867 à Crémeaux) et l'application de la FPU devra également les harmoniser. Au delà, il est à craindre une éventuelle augmentation des bases minimums et des taux. En effet, si à Juré nous essayons de ne pas toucher aux taux communaux, cette politique n'est éventuellement pas partagée par d'autres communes de la CCPU ou par le Conseil communautaire.

Lors du dernier bureau de la CCPU, le Maire de Juré a demandé à ce qu'une simulation soit faite pour étudier les conséquences de l'éventuelle application de la FPU, commune par commune et entreprise par entreprise. Il est à noter que l'application de la FPU ne nécessite pas l'avis des Conseils municipaux mais se décide à la majorité simple des membres du Conseil communautaire. Il est demandé au Conseil municipal de donner son avis pour que nos deux représentants puissent se prononcer au nom du Conseil de Juré lors du Conseil communautaire de décembre.

Pour information : nous avons reçu de la DDFIP une information concernant la CVAE 2018 qui va brutalement baissée passant de 15 417€ à 7 203€. Le Maire à contacté les services fiscaux pour connaître les raisons précises de cette baisse. Le mail reçu dans le courant de l'après-midi indique que la baisse de revenu est la conséquence du départ d'une entreprise (acté avant la prise de fonction du présent Conseil municipal). Elle contribuait en 2017 à plus de 10 000€ et contribuera pour 2018 à environ de 2 500€.

Le Conseil municipal est très réservé sur le passage à la FPU, compte tenu de l'impossibilité pour la Commune de maîtriser les taux et bases qui seront appliqués

Maitrise d’œuvre travaux assainissement : délibération complémentaire

La proposition financière du maître d'oeuvre chargé des travaux d'assainissement est présentée au Conseil.Cette proposition d'un montant de 13 650€ a déjà fait l'objet d'une commande partielle de 10 200€HT correspondant aux prestations de préparation des dossiers de travaux. Il conviendrait que le Conseil se prononce sur les prestations complémentaires nécessaires à la mise en place des chantiers à savoir les assistances à maitre d'ouvrage, les enquêtes domiciliaires et l'éventuelle réunion publique (si nécessaire) pour un montant de 3 450€. Les commandes pourraient être passées au fur et à mesure des besoins.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité le nouveau devis du Bureau Réalités tel que présenté et donne pouvoir au Maire de passer les commandes au fur et à mesure des besoins et de procéder aux règlements des factures.

Marchés publics à venir : délégation au Maire et point sur les dossiers en cours (délibération)

La réglementation des marchés publics en procédure adaptée impose comme seule obligation une délibération qui approuve l'acte d'engagement avant la signature du contrat. Cependant, pour être en accord avec les conditions exigées par le code général des collectivités territoriales (CGCT) il semble judicieux de délibérer sur une délégation qui pourrait être confiée au Maire, valable pour la durée du mandat, pour permettre de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il est rappelé que le Conseil devra obligatoirement être appelé à se prononcer sur l'acte ou les actes d'engagement avant la signature du contrat.

Après en avoir délibéré, le Conseil, décide, en application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le Maire est chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et conformément aux disposition de l'article 28 du code des marchés publics.

Une réunion est prévue début décembre pour les projets d'aménagement du bourg. Une communication sera envoyée à l'ensemble des Conseillers présents pour faire un point précis.

Concernant la salle associative, le SDIS a retardé la commission devant se prononcer sur le volet sécurité au 23 novembre. En principe le permis de construire sera délivré dans les jours qui suivront l'avis du SDIS.

Commande de prestations aménagement du bourg

Par délibération en date du 31 janvier 2017 le Conseil municipal approuvait le devis du Bureau Réalités portant sur la mission de maîtrise d'oeuvre de notre projet d'aménagement de Bourg pour un montant de 22 400 €HT. Suite à la demande de notre Trésorier et compte tenu de l'évolution de la répartition des dépenses sur les tranches fermes et conditionnelles, nous devons prendre une nouvelle décision concernant cette nouvelle répartition qui ne modifie en rien le montant total des prestations prévues initialement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- approuve le nouveau devis tel que présenté ci-dessus,
- donne pouvoir au Maire de signer tous documents et engagements qui s'y rapportent.

Gestion du personnel : Plan de formation 2018 – 2020

Le CDG et le CNFPT proposent de signer un nouveau plan de formation pluriannuel mutualisé. Le partenariat CDG/CNFPT a comme ambition de construire une offre de formation adaptée aux besoins de compétences des agents des petites collectivités et de donner une priorité (en principe) à la territorialisation des actions. Ce plan de formation expose les différents types de formation, les axes stratégiques de formation et les relevés de décisions des réunions de territoires.

Nous sommes également appelé à valider la proposition de règlement de formation applicable au personnel.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

- approuve le plan de formation pluriannuel 2018-2020 mis en place par le CDG et le CNFPT et donne pouvoir de signer tous documents relatifs à cette décision.

Questions diverses et interventions

Tour du Roannais cycliste : Saint-Just-enChevalet aimerait être une ville étape du prochain Tour du Roannais en étant ville de départ et ville d'arrivée. Une participation de 8 500€ est demandée. La surprise a été grande lorsque la Mairie de Saint-Just a proposé que soient réparti les frais (2 500€ pour Saint-Just, 2 500€ pour la CCPU et le solde pris en charge par les autres communes du Pays d'Urfé). L'avis du Conseil est demandé, étant entendu que le Maire est opposé à ce type de participation plus ou moins imposée par la commune « centralité ». Le Conseil n'approuve pas cette proposition de la Commune de Saint-Just-en-Chevalet.

Licence 4 : La Mairie a reçu un courrier d'une personne qui serait intéressée par la ré-ouverture du « Petit Juré ». Elle demande les conditions d'une éventuelle location de cette licence. L'avis du Conseil est demandée à ce sujet. Le Conseil souhaite rencontrer le demandeur afin que lui soit présenté de vive voix son projet.

SDIS : Réunion d'information sur la défense extérieure contre l'incendie le 28 novembre à 20:00 à la caserne de Saint-Just. Le Maire représentera la Commune à cette assemblée générale.

Relais transport : Ce service qui permet aux habitants des communes du Pays d'Urfé de condition modeste, non imposables et sans moyen de locomotion de se déplacer quand les transports réguliers et les lignes de proximité ne le permettent pas. Réunion d'information le mardi 12 décembre à 18:30 à Saint-Just. La commune soutient par une subvention cette action, mais constate que l'an passé aucun habitant de Juré n'a bénéficié de ce service. Le Maire représentera la Commune à cette assemblée générale.

Sainte Barbe Invitation des pompiers de Saint-Just le 2 décembre pour la traditionnelle fête de la Sainte Barbe. MM Travard et Georges représenteront la Commune à cette cérémonie.

OPHEOR : Demande de motion de soutien à l'opposition exprimé par l'office public de l'habitat du Roannais au projet de loi de finances 2018 qui entend compenser une baisse des APL par une baisse de loyer équivalente voire supérieure dans les logements sociaux. Le Conseil ne donne pas suite à cette demande.

Décès de Monsieur Gertner : Lors des obsèques de Monsieur Gertner, ancien cantonnier de la Commune, la Municipalité de Juré a fait déposer une corbeille de fleurs en son hommage et rappeler les services et la gentillesse de Monsieur Gertner. Nous avons reçu un courrier de remerciements des amis de Monsieur Gertner.

Personnel : Pour la fin de l'année, un repas sera organisé et réunira les agents de la Commune et les conseillers municipaux.

Pétition: le Maire communique au Conseil qu'il a été informé qu'une pétition était en cours pour contester les travaux envisagés dans le cadre de l'aménagement du bourg. Selon le contenu de cette pétition et du nombre de signataires, il envisage d'organiser une réunion exceptionnelle du Conseil afin d'étudier précisément les objections éventuelles. Le Maire fait part de son étonnement quant à l'éventuelle remise tardive de cette pétition étant entendu que le projet a été présenté en décembre 2016, puis à nouveau dans le bulletin municipal de janvier 2017 et ensuite très régulièrement dans les compte-rendus du Conseil affichés en Mairie et publiés sur le blog de la Commune. Les points principaux de l'aménagement de bourg sont dans les grandes lignes restés quasi-identiques aux projets présentés il y a une année maintenant. Il rappelle enfin qu'il a demandé au moins à trois reprises dans le courant de cette année à l'un des initiateurs de cette pétition de lui donner officiellement les raisons précises du désaccord éventuel avec le nombre de personnes opposées, étant entendu que seule une personne avait donné un avis défavorable lors de la consultation du mois de décembre 2016. Le Maire précise enfin qu'une réception trop tardive pourrait entrainer une non-prise en compte de cette pétition. Lors de contacts avec quelques habitants qui seraient enclins à signer cette pétition il ressort que serait évoqué le risque d'augmentation faramineuse des taxes locales en cas de réalisation de ces projets : ceci est entièrement faux et mensonger.

Travaux EP en LED : Demande d'un habitant de rencontrer le Maire et 2 adjoints pour un des points lumineux supprimé (1130Ad). En revanche, sur le plan de dépose, il n'est pas fait mention de la dépose des PL 2240Bb et 2140Bb ou 2141Bb. Le Maire prend contact avec le SIEL pour régulariser cette situation.

Aménagement de Bourg : Présentation de l'opération par le Bureau Réalités – Phase Projet. Réunion proposée le mercredi 13 décembre à 18:00

Siel : Réunion de la Commission Consultative Paritaire Energies qui aura lieu le 27 novembre au SIEL. Aucun Conseiller n'est disponible à cette date

Décoration Noël : Quelques petites réparations à effectuer sur une guirlande. Marcellin Travard prend en charge l'organisation de cette décoration/illumination.

CCAS :

• Repas du CCAS le jeudi 14 décembre au restaurant de Monsieur et Madame Garnier.
• Le Maire ou l'un des Conseillers accompagnera les enfants (accompagnés par leurs parents) à la sortie Doudoo park d'Andrezieux le samedi 9 décembre 2017 après-midi (organisation par le CCAS de Saint-Marcel)
• Organisation de la distribution des colis (sans doute samedi 23 décembre 2017)

Fibre : Le SIEL a informé la Mairie vendredi dernier qu'un retard du début de commercialisation est prévue en raison de difficultés techniques apparues sur le câble desservant le PM de Crémeaux. La date du début de commercialisation est prévue fin janvier 2018. Nous n'avons pas encore reçu le mail de confirmation que nous avons demandé à nos interlocuteurs du SIEL.

Commissions :

• Réunion de la commission personnel pour faire le point sur les activités du personnel.
• Réunion des commissions travaux et voirie pour faire le point sur l'ensemble des dossiers en cours.

La séance est levée à 22:20

Entreprises et Innovation

Vous voulez créer une entreprise innovante ?  Votre entreprise a un projet innovant ou vous souhaitez engager une démarche d'innovation?

Participez à l'Appel à projets innovants Roannais

Informations, retrait des dossiers et dépôts des candidatures jusqu’au 31/12/2017 sur : www.toutetsimplement.fr

L’appel à projets est ouvert à tous les secteurs d’activités à la condition d’être ou de vouloir s’implanter sur l’arrondissement de Roanne.  

A gagner :                                                                                   

• Un diagnostic par un conseil innovation pour tous les candidats.
• Pour les candidats sélectionnés :

>  Un accompagnement personnalisé. 

>  50 000 € à se partager.

> 

Contact : Florent Brosse - CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne - Tel : 04 77 44 54 29

Eclairage public (extrait du Juré Info n°4)

L’éclairage public est un poste conséquent du budget communal. La modernisation de notre réseau d’éclairage a semblé indispensable pour réduire la facture annuelle ainsi qu’une répartition plus judicieuse de certains points lumineux.

Le programme des travaux

En novembre 2017

• Passage en LED des lotissements la Thuilière/les Aussades, suppression de 14 points lumineux et déconnection des 3 points lumineux autour de la salle des fêtes qui seront désormais reliés à l’installation électrique de cette dernière et qui pourront être allumés quand la salle sera occupée.

En 2018

• Passage en LED de la rue de Saint-Just et de la rue de  la Croix Saint-Just.

En 2019

• Passage en LED de la rue des Jonquilles.

Retrait des points lumineux

Voici la liste des points lumineux qui seront retirés (mise à jour le 20 novembre, après trois adaptations suite à des remarques constructives et une analyse de la situation) :

• Chemin du viaduc : 2 points en direction du viaduc
• Impasse de la Thuilière : 1 point
• Rue de la Bascule : 3 points
• Rue de la Méma : 2 points
• Rue du Lavoir : 2 points
• Rue des Fans : 1 point
• Rue des Jonquilles : 2 points
• Rue de la Croix Saint-Just : 1 point
• Route de la Mine (carrefour RD1/RD86) : 1 point

Une gradation de la luminosité.
L’utilité de l’éclairage public n’est pas la même en début de soirée, en cours et en fin de nuit. Une gradation a donc été prévue :

• De l’allumage à 23h : 100%
• De 23h à 01h : 70%
• de 01h à 05h : 50%
• De 05h à l’extinction : 100%

Dès 2018, nous devrions voir notre dépense d’éclairage public se réduire. A terme, c’est une baisse de plus de 40% qui est escomptée.

Ce week-end en Pays d’Urfé

Du jeudi 16/11 novembre au dimanche 19 novembre 2017

-Du 15/09 au 02/12 : exposition « Ateliers, bistrots et commerces, plus de 100 ans d’activités », ST PRIEST LA PRUGNE (bibliothèque), les jeudis de 16 h à 18 h et samedis de 10 h à 12 h.

-Jeudi 16/11 à partir de 18h30 : Soirée Beaujolais nouveau, CHAUSSETERRE (auberge), menu à 10€, charcuterie, tripes ou tête de veau, fromage

-Vendredi 17/11 dès 19h : Soirée Beaujolais, ST JUST EN CHEVALET (Chez Nat’), organisée par Nathalie et Vincent, assiette de charcuterie, fromage et dessert et un verre de Beaujolais 10€, préparée par la boucherie Filloux. Réservation souhaitée.

-Samedi 18/11 à 20h: concours de belote du foot, ST JUST EN CHEVALET (salle ERA) -Samedi 18/11 : concours de belote du club de l’amitié, CHAMPOLY

-Samedi 18/11 : repas dansant, CREMEAUX, réservation jusqu’au 17/11 auprès des joueurs ou dans les commerces locaux, organisé par le Club sportif.

-Samedi 18/11 de 9h à 19h : Grand déstockage de vêtements, ST PRIEST LA PRUGNE (salle des fêtes), vêtements femme de grandes marques à 5 ou 10€, organisé par Declic.

Pensez à réserver !

-Samedi 25/11 à 19h: soirée paëlla, CHERIER (auberge de l’Aigle d’Or), animée par Passion sono, 15€/adultes, 8€/menu enfant, 1 apéro offert, sur réservation au 07 71 05 49 32

-Samedi 25/11 : soirée dansante, JURE, repas dansant organisé par le Boule Jurézienne, au menu cassoulet, ticket en vente à l’agence postale

Cinéma de Noirétable :

-« Knock» (comédie) : jeudi 16/11, vendredi 17/11 et samedi 18/11 à 20h30, et dimanche 19/11 à 16h30 et 20h30

Et chez nos voisins : Le week-end est chargé !

 -Samedi 18/11 à partir de 19h : Concerts à la Ferme du Phaux, NOIRETABLE (ferme du Phaux (Le Phaux), Pour clôturer la saison musical à la Grange du Phaux, deux concerts vous sont proposés : le groupe Triango (autour du tango)à 19h suivi du trio Opso ! 04 77 97 80 33

-Samedi 18/11 de 10h à 21h et dimanche 19/11 de 10h à 19h: 35ème Salon de la Gastronomie, RIORGES (Le Scarabée), entrée gratuite pour les moins de 14 ans.

-Samedi 18/11 de 10h à 18h et dimanche 19/11 de 10h à 17h : Foire aux jouets, MABLY (COSEC), au profit des Enfants du Monde, et 21ème Foire aux livres

-Samedi 18/11 de 9h à 20h et dimanche 19/11 de 9h à 16h : Bourse aux skis du Ski Club de la Madeleine, ROANNE (Gymnase Saint-Paul - 14 rue Albert Thomas). Profitez de cette bourse aux skis pour dénicher le matériel nécessaire pour vos sorties à la neige : matériel, raquettes, vêtements.... en bon état.

-Dimanche 19/11 : marché de Noël, CERVIERES, et ouverture du musée des Grenadières

-Dimanche 19/11 de 10h à 18h : Marché de Noël, SAINT-GERMAIN-LAVAL

- Dimanche 19/11 de 14h à 16h : Sortie écorces et bourgeons aux Grands Murcins, ARCON (Les Grands Murcins), Facile de reconnaître un arbre grâce à ses feuilles. Mais durant l'hiver comment peut-on faire ? D'autres moyens sont possibles pour l'essence de l'arbre par son écorce ou ses bourgeons. Organisé par l'Arpn Roannais - nGratuit

 -Dimanche 19/11 dès 7h30 : Marche des châtaignes, SAINT-HAON-LE-CHÂTEL (Départ Salle Bel'Air) 7 parcours 4, 7, 11, 15, 22, 28 et 35 km. Ravitaillements copieux dont grillades sur la 28 et 35 km.

La future salle associative (extrait du Juré info n°4)

Premier projet de l’aménagement du Bourg, la transformation de l’ancien appartement, très dégradé,  jouxtant la mairie en une salle associative ouverte à toutes les associations de Juré. Cet équipement pourra également être mis à disposition des habitants pour des réunions de famille ou de travail. Cette salle pourra accueillir entre 40 à 60 personnes.

Dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg il a été prévu la démolition de l’avancée qui avait été ajoutée ultérieurement à la construction du bâtiment d’origine et ainsi permettre de retrouver la forme et la structure du bâtiment initial. Cette démolition permettra également d’améliorer la visibilité des usagers de la rue des Jonquilles.

L’objectif du Conseil municipal est de créer un lieu de rencontres et de convivialité qui pourra remplacer les petites salles qui ne sont plus aux normes de la règlementation sur l’accessibilité et pouvoir offrir un lieu plus moderne, accessible, disposant des commodités telles que toilettes, eau courante et chauffage de bonne qualité. En terme de délais, les travaux devraient débuter en tout début d’année 2018 pour une durée de six mois.

L'existant

Le bâtiment quand il sera rénové

Le plan de salle

Prochain Conseil municipal - Novembre 2017

Le Conseil municipal de Juré se réunira le Mercredi 15 novembre 2017 à 20 h 00.

Ordre du jour :

• Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
• Bibliothèque : renouvellement de la convention avec le Département
• Fiscalité Professionnelle Unique : présentation du projet de la CCPU et position de la Commune
• Maitrise d’œuvre travaux assainissement : délibération complémentaire
• Marchés publics à venir : délégation au Maire et point sur les dossiers en cours
• Gestion du personnel : Plan de formation 2018 - 2020
• Questions diverses et interventions

Il est rappelé que le Conseil municipal est ouvert à toute personne souhaitant y assister (dans les conditions réglementaires prévues pour une bonne tenue des débats).

Ce week-end en Pays d’Urfé

(Du vendredi 10 novembre au dimanche 12 novembre 2017)

-Du 15/09 au 11/11 : exposition « Ateliers, bistrots et commerces, plus de 100 ans d’activités », ST PRIEST LA PRUGNE (bibliothèque), les jeudis de 16 h à 18 h et samedis de 10 h à 12 h.
-Vendredi 10/11 à 20h30 : projection du film « La dernière cavale des rebelles », ST JUST EN CHEVALET (salle des fêtes rue de Thiers), en présence de Jean-Pierre Torremocha, film western français tourné dans la Loire avec Les cavaliers d’Urfé, 7€
-Vendredi 10/11 : soirée moules-frites du comité des fêtes, CHAUSSETERRE (salle des fêtes) -Dimanche 12/11 dès 9h :

Et dans la semaine prochaine...
-Mardi 14/11 : don du sang, ST PRIEST LA PRUGNE

Pensez à réserver !
-Vendredi 17/11 dès 19h : Soirée Beaujolais, ST JUST EN CHEVALET (Chez Nat’), organisée par Nathalie et Vincent, assiette de charcuterie, fromage et dessert et un verre de Beaujolais 10€, préparée par la boucherie Filloux. Réservation souhaitée.
-Samedi 25/11 à 19h: soirée paëlla, CHERIER (auberge de l’Aigle d’Or), animée par Passion sono, 15€/adultes, 8€/menu enfant, 1 apéro offert, sur réservation au 07 71 05 49 32
-Samedi 25/11 : soirée dansante, JURE, repas dansant organisé par le Boule Jurézienne, au menu cassoulet, ticket en vente à l’agence postale

Cinéma de Noirétable :
-«L’écolebuissonnière»(comédiedramatique):vendredi 10/11etsamedi11/11à20h30,dimanche 12/11 à 16h30
-« Coexister» (comédie) : dimanche 12/11 à 20h30
 

tripes ou saucisson du foot, CHERIER (salle des fêtes) à consommer sur place ou
à emporter, 8€ la part (tripes ou saucisson /pommes de terre/fromage/fruit). Possibilité d'être livré
gratuitement à domicile dans le matin après avoir commandé auprès de MAZUIR Ludovic au 06 21 32 43 13 ou GOUTORBE Alexie au 06 26 45 12 94.

Et chez nos voisins :

    - Vendredi 10/11 à 20h : Concert Voix et Orgue
RENAISON (église), La voix du temps... A l'orgue, Octavian Saunier et les voix des artistes professionnels. Oeuvres de Fauré - Poulenc, Vierne, Messager... Organisé par l'Association Saint Roch. Gratuit - 04 77 71 01 74

- Samedi 11/11 : 41ème Randonnée du Cidre, SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ (ISEF - Château d'Aix), venez nombreux arpenter les chemins de randonnée autour de l'Aix ! Soit à cheval, soit en VTT soit à pied ! 6 circuits pédestres de 4 à 32 kms. 2 circuits VTT de 31 et 48 kms. 1 circuit équestre de 31 kms. L’organisation de la randonnée est assurée par les jeunes de l’établissement ISEF et le personnel.Des relais sont prévus sur tous les circuits. De nombreuses animations au sein de l’établissement toute la journée. Assiette Forézienne à 7€ à partir de 12h. Rando de 2,50 à 7 €. 04 77 62 57 57
.
-Samedi 11/11 à 17h30: A la recherche de l’âne de Saint Martin, AMBIERLE (Maison de Pays),
équipé de lanternes vous parcourrez une partie du village pour venir en aide à St Martin.
La légende raconte que le soir de la Saint Martin, celui-ci, Saint Patron d’Ambierle, aurait perdu son âne. Accompagné et Ce petit circuit pédestre, ouvert à tous et gratuit, est proposé par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, la Maison de Pays d’Ambierle en partenariat avec un ânier, dans le cadre de la Fête Patronale d’Ambierle. - Gratuit - 04 77 65 10 22 -www.montsmadeleine.com -smmm@montsmadeleine.fr
-Dimanche 12/11 de 10h à 18h : Marché du livre jeunesse, AMBIERLE (salle ERA), Sur le thème de la jeunesse, 12 exposants, et les auteurs invités : Hocine Soltane, Carole Crouzet, Pascale Forest, Sarah Alves-Bruchet, Philippe Granchamp. Atelier d'écriture ludique à 10h30 et 15h30 organisé par la bibliothèque municipale. Organisés par l’association Village du livre. Gratuit 06 18 52 86 08.